Rb. Rotterdam 17 oktober 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BY1147
Aanneming van werk. Bouw en ontwerp van bio-energiecentrale. Grootschalig en zeer complex werk. Zeer gedetailleerde contractdocumentatie. Groot aantal geschilpunten. Aard van de overeenkomst: uitleg moet in dit specifieke geval primair plaatsvinden op basis van de in deze branche gebruikelijk betekenis van de gebruikte bewoordingen. Uitvoering van het werk: volgens opdrachtgever op diverse punten sprake van gebreken in de uitvoering van het werk; op sommige punten neemt rechtbank een beslissing, op meeste punten is deskundigenonderzoek noodzakelijk. Vertragingen: partijen maken elkaar over en weer het verwijt de oorzaak te zijn van opgelopen vertragingen. Kenmerk van dit project is dat aannemer diverse werkzaamheden zijn opgedragen, waaraan milestones zijn verbonden, terwijl ook opdrachtgever diverse werkzaamheden zou verrichten, die op in elk geval sommige punten een verstoring van het werk van de aannemer konden veroorzaken. Dat brengt mee dat opdrachtgever gehouden was zijn werkzaamheden tijdig te verrichten en dat, voor zover vertragingen van aannemer te wijten zijn aan vertragingen aan de zijde van de opdrachtgever, de aannemer daarvan geen verwijt kan worden gemaakt. Stellingen van partijen op dit punt en de onderbouwing daarvan zijn zeer uitvoerig. Daarom gelast de rechtbank een comparitie om te bespreken op welke (proceseconomisch verantwoorde) wijze van die feiten bewijs geleverd kan worden. Beperking aansprakelijkheid aannemer: beroep op exoneratieclausules slaagt; geen sprake van opzettelijke wanprestatie. Quantum Meruit Claim van aannemer (aannemer maakt aanspraak op de winst die opdrachtgever heeft gemaakt in de periode dat de installatie al wel in bedrijf was, maar draaide op kosten van aannemer). Naar Nederlands recht geen grondslag voor zodanige claim anders dan als alternatieve wijze van begroting ex art. 6:104 BW. Uitgebreide instructie voor comparitie van partijen teneinde verdere groei van het dossier te voorkomen.
De uitspraak op rechtspraak.nl