Rb. Den Haag 13 september 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:14404

Aanneming van werk. Grote vertraging in oplevering nieuwbouwcomplex. Partijen zijn een vertragingsboete overeengekomen van € 2.500 per dag, tot maximaal 5% van de prijs. Dit boetebeding is een gefixeerde schadevergoeding, en geen zuiver boetebeding (uitleg boetebeding). Wel kent de rechtbank aanvullende schadevergoeding toe vanaf 17 maanden uitloop o.g.v. art. 6:94 lid 2 BW (o.a. gemiste huurinkomsten en extra kosten bouwdirectie).

De uitspraak op rechtspraak.nl