Hof Den Haag 21 januari 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:270

Overeenkomst van onderaanneming. Hoofdaannemer vordert schadevergoeding van onderaannemer wegens tekortkomingen in het werk, waaronder vertraging. Onderaannemer beroept zich terecht op opschorting en schuldeisersverzuim. Opschortingsbevoegdheid niet vervallen door zekerheidstelling (artikel 6:55 BW). Geen vertraging die aan onderaannemer is te wijten.