Hof Arnhem-Leeuwarden 10 december 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:9440

Aannemingsovereenkomst. Opdrachtgever heeft geen recht op ontbinding en schadevergoeding, omdat hij zelf in verzuim was doordat hij termijnfacturen onbetaald liet en voor de oplevering de sleutels innam waardoor de aannemer niet in de gelegenheid werd gesteld het werk af te maken. Aannemer was gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Vordering van de aannemer tot vergoeding van meerwerk wordt grotendeels afgewezen omdat hij de (niet deskundige) opdrachtgever niet tijdig heeft gewezen op de noodzaak van prijsverhoging als gevolg van meerwerk. (art 7:755 BW)

De uitspraak op rechtspraak.nl